Ааа... я предполагала это, но теперь ясность вы внесли. 
Одни компании из реестра вычеркиваются по суду, а областное минЖКХиЭ новых подрядчиков набирает и в реестр вписывает. Их количество когда-нибудь может приблизиться к годовому планово-ремонтному числу МКД и даже стать равным. И будет каждый год у каждого дома свой, уникальный IP...
не, не то... подрядчик.Да,печально ВСЕ это...Слышал, в Китае за несоблюдение технологии производства асфальтобетона "по темечку дают"..
Varuna
nacida libre
Последний отбор подрядчиков прошел 18 сентября. Комиссия работала над этим трудным и полезным, как комиссии кажется, делом.
Цитирую:
МинЖКХиЭ нам сообщает, что актуализированный реестр расположен тут. Весьма прискорбно, но нас министерство обманывает или ленится работать, потому как там-которое-тут есть реестр только за 25 июня сего года, причем несколько дней нет никаких изменений, а сегодня уж 20 сентября.
Весь процесс, на мой не первый уже взгляд, формален, проверять компании на профессионализм (и таких берут в космонавты ©, у которых 1, 2 сотрудника в штате — такой наглости и безбашенной смелости Остап Бендер обзавидовался бы), благонадежность и прошлые их дела никто не будет. Причины включения в реестр, а значит, допущения очередных почти-спецов и откровенных варваров в наши дома, мне видятся странными, если не сказать больше.
В документах и найденных в инете сведениях оказалось много интересного, захватывающего поворотами судеб претендентов-организаций. Добрался до Новосибирска даже 1 иноагент, с американскими учредителями, который захотел поремонтировать наши дома, но ему сказали: «ибо нефиг» — и не включили в реестр. Может, зря?
В списках работников одного из ООО я увидела фамилию человека, который, по моим данным, работает (работал) либо в правительстве области, либо в нашем Фонде капремонта (не помню точно, надо будет проверить); причем он (был) причастен к капремонту. Это ООО включили в реестр.
Чудес чудесных в ларце полно: несоответствие (изменение вдруг) адресов, неремонтные основные виды деятельности, наименования и фамилии, у кого и что ремонтировали...
Цитирую:
В целях дальнейшего развития конкуренции в отрасли, повышения качества работ и их объемов работа по формированию реестра будет продолжена министерством.Это страшно, если чиновники так и уверены в XXI веке, при другом строе, что качество можно улучшать и повышать, составляя какие-либо списки. Про конкуренцию и объемы — извините, члены комиссии, читать очень смешно и горько одновременно. Может, надо другого сочинителя — помоложе или обученного азам подачи материала, создания контента, ньюс-(мейкера)-райтера, — привлечь?
МинЖКХиЭ нам сообщает, что актуализированный реестр расположен тут. Весьма прискорбно, но нас министерство обманывает или ленится работать, потому как там-которое-тут есть реестр только за 25 июня сего года, причем несколько дней нет никаких изменений, а сегодня уж 20 сентября.
Весь процесс, на мой не первый уже взгляд, формален, проверять компании на профессионализм (и таких берут в космонавты ©, у которых 1, 2 сотрудника в штате — такой наглости и безбашенной смелости Остап Бендер обзавидовался бы), благонадежность и прошлые их дела никто не будет. Причины включения в реестр, а значит, допущения очередных почти-спецов и откровенных варваров в наши дома, мне видятся странными, если не сказать больше.
В документах и найденных в инете сведениях оказалось много интересного, захватывающего поворотами судеб претендентов-организаций. Добрался до Новосибирска даже 1 иноагент, с американскими учредителями, который захотел поремонтировать наши дома, но ему сказали: «ибо нефиг» — и не включили в реестр. Может, зря?
В списках работников одного из ООО я увидела фамилию человека, который, по моим данным, работает (работал) либо в правительстве области, либо в нашем Фонде капремонта (не помню точно, надо будет проверить); причем он (был) причастен к капремонту. Это ООО включили в реестр.
Чудес чудесных в ларце полно: несоответствие (изменение вдруг) адресов, неремонтные основные виды деятельности, наименования и фамилии, у кого и что ремонтировали...
Протокол по проведению предварительного отбора № РТС154А180013 от 18.09.2018 (извлечение)
На капитальный ремонт заявились 10 претендентов: 7 ООО включены в реестр квалифицированных подрядных организаций:
«ЭНЕРГОСБЫТ»
«НОВА-СТРОЙ»
«ГОРИЗОНТ»
«Глобус-Альянс»
«ТЕРЕМ»
«МегаСтрой»
«ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
На капитальный ремонт заявились 10 претендентов:
Показать спойлер
ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
г. Барнаул, Комсомольский проспект, 120 — адрес массовой регистрации
10 сотрудников
Арбитражные процессы: на 19.09.2018 имеются сведения об участии организации в 1 арбитражном процессе в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 736 тыс. 440,75 руб.
3 завершенных арбитражных процесса «Энергосбыта»: 2 в качестве истца и 1 в качестве иного лица.
ООО «НОВА-СТРОЙ»
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 20а
4 сотрудника
ООО «ГОРИЗОНТ»
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 90/5
1 сотрудник
Директор Фомичев Дмитрий Владимирович
ООО «Юнис» (рыбоводство)
ООО СК «Юником» (ремонт)
ООО «Глобус-Альянс»
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1
Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, еще 15 видов
13 сотрудников
Проверки в 2017 году в отношении ООО «Глобус-Альянс»: 5 внеплановых, выявлено 3 нарушения.
1 исполнительное производство на 6 000 руб. Остаток непогашенной задолженности: 6 000 р.
ООО «ТЕРЕМ»
Новосибирская обл., Купинский р-н, г. Купино, ул. Солнечная, 1
1 сотрудник
ООО «МегаСтрой»
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57
3 сотрудника
Генеральный директор Асадуллаев Аллахяр Агалар Оглы
Арбитражные процессы: сведения об участии организации в 2 арбитражных процессах. Общая сумма исковых требований к организации составляет 1,434 млн руб.
ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
г. Омск, ул. Учебная, 79 (такой адрес указан в документации отбора, а в интернете: Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, 4А, помещение 1н, офис 8)
2 сотрудника
28 августа 2018, торги на КР на сумму 14 млн; ИНН 7810694215; Лазаренко Валерий Алексеевич и т. д.
ООО «ЭЛИГОС» .... отказано во включении в реестр
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 233/2, кв. 55
ООО «Круг» .... отказано
г. Новосибирск, ул. Советская, 52 (вход НГПИ), 406
ООО «СЛЭШ» .... отказано
г. Новосибирск, ул. Котовского, 47
г. Барнаул, Комсомольский проспект, 120 — адрес массовой регистрации
10 сотрудников
Арбитражные процессы: на 19.09.2018 имеются сведения об участии организации в 1 арбитражном процессе в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований к организации составляет 736 тыс. 440,75 руб.
3 завершенных арбитражных процесса «Энергосбыта»: 2 в качестве истца и 1 в качестве иного лица.
ООО «НОВА-СТРОЙ»
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 20а
4 сотрудника
ООО «ГОРИЗОНТ»
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 90/5
1 сотрудник
Директор Фомичев Дмитрий Владимирович
ООО «Юнис» (рыбоводство)
ООО СК «Юником» (ремонт)
ООО «Глобус-Альянс»
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1
Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, еще 15 видов
13 сотрудников
Проверки в 2017 году в отношении ООО «Глобус-Альянс»: 5 внеплановых, выявлено 3 нарушения.
1 исполнительное производство на 6 000 руб. Остаток непогашенной задолженности: 6 000 р.
ООО «ТЕРЕМ»
Новосибирская обл., Купинский р-н, г. Купино, ул. Солнечная, 1
1 сотрудник
ООО «МегаСтрой»
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57
3 сотрудника
Генеральный директор Асадуллаев Аллахяр Агалар Оглы
Арбитражные процессы: сведения об участии организации в 2 арбитражных процессах. Общая сумма исковых требований к организации составляет 1,434 млн руб.
ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
г. Омск, ул. Учебная, 79 (такой адрес указан в документации отбора, а в интернете: Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, 4А, помещение 1н, офис 8)
2 сотрудника
28 августа 2018, торги на КР на сумму 14 млн; ИНН 7810694215; Лазаренко Валерий Алексеевич и т. д.
ООО «ЭЛИГОС» .... отказано во включении в реестр
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 233/2, кв. 55
ООО «Круг» .... отказано
г. Новосибирск, ул. Советская, 52 (вход НГПИ), 406
ООО «СЛЭШ» .... отказано
г. Новосибирск, ул. Котовского, 47
Показать спойлер
«ЭНЕРГОСБЫТ»
«НОВА-СТРОЙ»
«ГОРИЗОНТ»
«Глобус-Альянс»
«ТЕРЕМ»
«МегаСтрой»
«ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
Сейчас читают
Микрорайон Акатуйский (Ситех) (часть 3)
269230
1000
Курилка стописятчетвертая
50841
755
Дискус! Очередь на покупку квартиры и не только! (часть 42)
99652
1000
Протокол по проведению предварительного отбора № РТС154Б180016 от 18.09.2018 (извлечение)
На разработку проектно-сметной документации пришли 5 кандидатов:
ООО «СИБИНВЕСТСТРОЙ»
г. Новосибирск, ул. Титова, 198/1
1 сотрудник
ООО «ЭЛЕГИЯ» .... отказано во включении в реестр
г. Брянск, ул. Вокзальная, 73
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
г. Москва, ул. Каланчевская, 24
2 сотрудника
Учредитель: АО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 128/3
ООО «Фаворит»
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 38
3 сотрудника
Основной вид деятельности: торговля оптовая прочими бытовыми товарами.
ООО «ВЫСОТА 43»
Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, промзона Промпарк
Уставный капитал 105 млн руб.
Основной вид деятельности: производство подъемно-транспортного оборудования, еще 16 видов
9 сотрудников
Включены в реестр 4 ООО:
«СИБИНВЕСТСТРОЙ»
«ПРОЕКТСЕРВИС»
«Фаворит»
«ВЫСОТА 43»
На разработку проектно-сметной документации пришли 5 кандидатов:
ООО «СИБИНВЕСТСТРОЙ»
г. Новосибирск, ул. Титова, 198/1
1 сотрудник
ООО «ЭЛЕГИЯ» .... отказано во включении в реестр
г. Брянск, ул. Вокзальная, 73
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
г. Москва, ул. Каланчевская, 24
2 сотрудника
Учредитель: АО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 128/3
ООО «Фаворит»
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 38
3 сотрудника
Основной вид деятельности: торговля оптовая прочими бытовыми товарами.
ООО «ВЫСОТА 43»
Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, промзона Промпарк
Уставный капитал 105 млн руб.
Основной вид деятельности: производство подъемно-транспортного оборудования, еще 16 видов
9 сотрудников
Включены в реестр 4 ООО:
«СИБИНВЕСТСТРОЙ»
«ПРОЕКТСЕРВИС»
«Фаворит»
«ВЫСОТА 43»
Протокол по проведению предварительного отбора № РТС154В180015 от 18.09.2018 (извлечение)
На замену лифтов претендовали 8 компаний:
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
г. Москва, ул. Каланчевская, 24
ООО «НСК»
г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4 (потомок Неуловимого Джо, контор с таким названием тысячи; поищу по ИНН)
Из реестра квалифицированных подрядных организаций от 25 июня 2018 года: ООО «ВЫСОТА 43»
Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, промзона Промпарк
ООО «Лифтоматика»
г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
10 сотрудников
Основной вид деятельности: торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
ООО «ИМПОРТ-ЛИФТ НОВОСИБИРСК»
г. Новосибирск, ул. Мира, 62/1
Директор Букша Сергей Николаевич, ООО «СЛСК»
В 2014 году ООО «Импорт-Лифт Новосибирск» был ответчиком по иску ООО «Отис Лифт».
ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
г. Омск, ул. Учебная, 79
ООО «Сибирь-Лифт» .... не включено в реестр
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55
ООО «ОТИС Лифт» .... не включено в реестр
г. Москва, ул. Кирпичная, 21
Учредители ООО «Отис Лифт»: раз, два.
1 435 государственных контрактах на сумму 1 млрд 61,54 млн руб. Прекрасно себе поживают, у Ростелекома что-то ремонтируют.
На замену лифтов претендовали 8 компаний:
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
г. Москва, ул. Каланчевская, 24
ООО «НСК»
г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4 (потомок Неуловимого Джо, контор с таким названием тысячи; поищу по ИНН)
Из реестра квалифицированных подрядных организаций от 25 июня 2018 года:
Показать спойлер
Один номер телефона на троих — 207-54-60:
«МЕРАТЕХ» ...... Кулинич Денис Александрович
Новосибирск, ул. Кирова, 113; v.gаniсhеvа@nсsрu.ru (это мейл Центра экспертиз и оценки соответствия)
«НСК» ...... Махотин Алексей Сергеевич
Новосибирск, ул. Шевченко, 4; v.gаniсhеvа@nсsрu.ru
«СРП» ...... Степанов Денис Петрович
Новосибирск, ул. Шевченко, 4; O.Lоshkаrеvа@nсsрu.ru
«МЕРАТЕХ» ...... Кулинич Денис Александрович
Новосибирск, ул. Кирова, 113; v.gаniсhеvа@nсsрu.ru (это мейл Центра экспертиз и оценки соответствия)
«НСК» ...... Махотин Алексей Сергеевич
Новосибирск, ул. Шевченко, 4; v.gаniсhеvа@nсsрu.ru
«СРП» ...... Степанов Денис Петрович
Новосибирск, ул. Шевченко, 4; O.Lоshkаrеvа@nсsрu.ru
Показать спойлер
Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, промзона Промпарк
ООО «Лифтоматика»
г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
10 сотрудников
Основной вид деятельности: торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
ООО «ИМПОРТ-ЛИФТ НОВОСИБИРСК»
г. Новосибирск, ул. Мира, 62/1
Директор Букша Сергей Николаевич, ООО «СЛСК»
В 2014 году ООО «Импорт-Лифт Новосибирск» был ответчиком по иску ООО «Отис Лифт».
ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
г. Омск, ул. Учебная, 79
ООО «Сибирь-Лифт» .... не включено в реестр
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55
ООО «ОТИС Лифт» .... не включено в реестр
г. Москва, ул. Кирпичная, 21
Учредители ООО «Отис Лифт»: раз, два.
1 435 государственных контрактах на сумму 1 млрд 61,54 млн руб. Прекрасно себе поживают, у Ростелекома что-то ремонтируют.
Varuna
nacida libre
Санкт-Петербург _ «Альтернативный» капремонт: 425 миллионов, судебные иски, 1 смерть
Компания «Альтернатива», прославившаяся после гибели рабочего при обрушении лесов на Гражданской улице, заключила с Фондом капитального ремонта контракты на 425 млн рублей.
Несмотря на претензии со стороны заказчика, фирма продолжает выигрывать конкурсы на подряды.
Компания «Альтернатива», прославившаяся после гибели рабочего при обрушении лесов на Гражданской улице, заключила с Фондом капитального ремонта контракты на 425 млн рублей.
Несмотря на претензии со стороны заказчика, фирма продолжает выигрывать конкурсы на подряды.
Да бесполезны все эти стенания!Пока люди не поймут,что нужно хоть чуть-чуть задницу оторвать от дивана и компа, проголосовать или сходить на митинг,подписать петицию и т.д. -ничего не изменится!
Либо ждать, когда будем ТОЧНО в ж.пе...
Либо ждать, когда будем ТОЧНО в ж.пе...
Ну хорошо, собрались на митинг, свергли власть, отобрали у олигархов, поделили, проели и снова на митинг?
трактовка очень простая...кстати, очень устраивающая власть имущих! зачет
Протокол заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах от 07.09.2018 № 26
Решение комиссии:
1. Удовлетворить 18 заявлений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на более ранний период в Программе. 2. Отказать в удовлетворении 2 заявлений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на более ранний период в Программе.
Новосибирск
ул. Немировича-Данченко, д. 14/4
ул. Плановая, д. 62
3. 10 решений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах будет принято в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-О3. 4. Удовлетворить 12 заявлений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на более поздний период в Программе.
5. Удовлетворить 2 заявления о замене видов капитального ремонта конструктивных элементов или инженерных систем, предусмотренных на текущий год, другими видами конструктивных элементов или инженерных систем в многоквартирных домах в ходе реализации Программы.
6. Удовлетворить 1 заявление о признании отсутствия необходимости повторного проведения работ по капитальному ремонту в срок, установленный Региональной программой.
Новосибирск
ул. Зорге, д. 275
система теплоснабжения (в 2017 году, в 2017—2019 годах; ~2,06 млн руб.)
Есть и такая причина переноса срока ремонта: приказом Фонда модернизации ЖКХ установлен факт невозможности оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту.
Решение комиссии:
1. Удовлетворить 18 заявлений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на более ранний период в Программе.
Показать спойлер
Барабинск
ул. Юбилейная, д. 33
Венгерово
ул. Ленина, д. 82
Искитимский район
пос. Агролес, ул. Парковая, д. 8
с. Тальменка, ул. Ленина, д. 34
Коченевский район
пос. Коченево, ул. Строительная, д. 15а
с. Шагалово, ул. Центральная, д. 2
Карасук
ул. Индустриальная, д. 4а
Куйбышев
ул. Закраевского, д. 23
Квартал 14, д. 4
Ордынский район _ пос. Пролетарский
ул. Комсомольская, д. 4
ул. Комсомольская, д. 6
ул. Ширяева, д. 15
Новосибирск
1-й пер. Пархоменко, д. 4
ул. 2-я Портовая, д. 4
ул. 2-я Портовая, д. 14
ул. Авиастроителей, д. 2
ул. Авиастроителей, д. 13
ул. Аэропорт, д. 5
ул. Весенняя, д. 6а
ул. Гоголя, д. 31а
Горский микрорайон, д. 10 (на 2043 год — с учетом межремонтного срока эксплуатации конструктивного элемента)
Горский микрорайон, д. 48
ул. Дениса Давыдова, д. 4
ул. Забалуева, д. 39/1
ул. Крашенинникова, д. 3
ул. Котовского, д. 31
ул. Мичурина, д. 29
ул. Немировича-Данченко, д. 24
ул. Серебренниковская, д. 16
ул. Троллейная, д. 79
Северное
ул. Ломоносова, д. 2
Сузун
ул. Вокзальная, д. 12
ул. Юбилейная, д. 33
Венгерово
ул. Ленина, д. 82
Искитимский район
пос. Агролес, ул. Парковая, д. 8
с. Тальменка, ул. Ленина, д. 34
Коченевский район
пос. Коченево, ул. Строительная, д. 15а
с. Шагалово, ул. Центральная, д. 2
Карасук
ул. Индустриальная, д. 4а
Куйбышев
ул. Закраевского, д. 23
Квартал 14, д. 4
Ордынский район _ пос. Пролетарский
ул. Комсомольская, д. 4
ул. Комсомольская, д. 6
ул. Ширяева, д. 15
Новосибирск
1-й пер. Пархоменко, д. 4
ул. 2-я Портовая, д. 4
ул. 2-я Портовая, д. 14
ул. Авиастроителей, д. 2
ул. Авиастроителей, д. 13
ул. Аэропорт, д. 5
ул. Весенняя, д. 6а
ул. Гоголя, д. 31а
Горский микрорайон, д. 10 (на 2043 год — с учетом межремонтного срока эксплуатации конструктивного элемента)
Горский микрорайон, д. 48
ул. Дениса Давыдова, д. 4
ул. Забалуева, д. 39/1
ул. Крашенинникова, д. 3
ул. Котовского, д. 31
ул. Мичурина, д. 29
ул. Немировича-Данченко, д. 24
ул. Серебренниковская, д. 16
ул. Троллейная, д. 79
Северное
ул. Ломоносова, д. 2
Сузун
ул. Вокзальная, д. 12
Показать спойлер
Новосибирск
ул. Немировича-Данченко, д. 14/4
ул. Плановая, д. 62
3. 10 решений по переносу сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах будет принято в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-О3.
Показать спойлер
Убинское
ул. Ленина, д. 35
Искитимский район _ с. Тальменка
ул. Ленина, д. 25
ул. Ленина, д. 33
ул. Ленина, д. 34
Татарск
ул. Закриевского, д. 115
ул. Ленина, д. 57
Сузун
ул. Гагарина, д. 4
ул. Гагарина, д. 6
ул. Калинина, д. 102
ул. Ленина, д. 44
ул. Лесная, д. 166
ул. Льва Толстого, д. 13
ул. Сельская, д. 2
ул. Сельская, д. 4
ул. Строительная, д. 2
ул. Юбилейная, д. 7
Срок проведения капитального ремонта будет определен при актуализации региональной программы капитального ремонта, с учетом требований к финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта.
В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Новосибирской области.
ул. Ленина, д. 35
Искитимский район _ с. Тальменка
ул. Ленина, д. 25
ул. Ленина, д. 33
ул. Ленина, д. 34
Татарск
ул. Закриевского, д. 115
ул. Ленина, д. 57
Сузун
ул. Гагарина, д. 4
ул. Гагарина, д. 6
ул. Калинина, д. 102
ул. Ленина, д. 44
ул. Лесная, д. 166
ул. Льва Толстого, д. 13
ул. Сельская, д. 2
ул. Сельская, д. 4
ул. Строительная, д. 2
ул. Юбилейная, д. 7
Срок проведения капитального ремонта будет определен при актуализации региональной программы капитального ремонта, с учетом требований к финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта.
В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Новосибирской области.
Показать спойлер
5. Удовлетворить 2 заявления о замене видов капитального ремонта конструктивных элементов или инженерных систем, предусмотренных на текущий год, другими видами конструктивных элементов или инженерных систем в многоквартирных домах в ходе реализации Программы.
6. Удовлетворить 1 заявление о признании отсутствия необходимости повторного проведения работ по капитальному ремонту в срок, установленный Региональной программой.
Новосибирск
ул. Зорге, д. 275
система теплоснабжения (в 2017 году, в 2017—2019 годах; ~2,06 млн руб.)
Есть и такая причина переноса срока ремонта: приказом Фонда модернизации ЖКХ установлен факт невозможности оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту.
трактовка очень простая...кстати, очень устраивающая власть имущих! зачетну уж какая есть. Можно вспомнить классика:
"Революции - праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса, с точки зрения узкой, мещанской мерки постепеновского прогресса. Но надо, чтобы и руководители революционных партий шире и смелее ставили свои задачи в такое время, что бы их лозунги шли всегда впереди революционной самодеятельности массы, служа маяком для нее" . Ленин "Две тактики социал-демократии в демократической революции"
Я в данный момент и НЕ угнетенный и НЕ эксплуатируемый, поэтому это пока НЕ мой праздник.
Уверяю вас, от НЕ..до НЕ...до НЕ не так много шагов.
Varuna
nacida libre
Новосибирская область _ Капремонт нужно жестче контролировать
Об этом снова разговаривали на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания.
> 230 млн руб. — накопившиеся проценты по счетам — у Фонда капремонта
Цитирую:
1
«...депутаты настаивают на отработке системы освоения имеющихся средств, выработке четких критериев отбора подрядчиков. По сути — на активизации программы.
Так, депутат Вадим Агеенко обратил внимание на другую проблему: нужно увеличивать предельную стоимость работ по капремонту. Цены растут, и из-за невысокой предельной стоимости к тому моменту, пока пройдут все необходимые процедуры, на нормальную строительную бригаду денег уже не хватает».
2
«Зачастую подрядчики не обеспечивают должного качества выполненных работ, срывают установленные сроки, в итоге использование средств на реализацию программы, основная доля которых приходится на взносы собственников, нельзя назвать эффективным».
_____________
2014—2018... Старая пластинка... Как в советской песне, но на новый лад: «Ремонт идет, ему — дорогу...», а подрядчикам бы — денег, и побольше.
Сижу я такая и думаю... Ведь не доказано же наукой, что если человеку, бригаде людей, их начальникам пообещать заплатить больше за тот же объем работ, то все эти личности станут немедленно лучше как люди, обнаружат в себе и проявят на деле свои достойные черты характера, воспитания и жизненные принципы, станут профессиональнее... или прибегут сильные, более-менее надежные и упакованные всем чем надо стройкомпании латать наши дома...
По 1-й цитате замечу коротко, не соглашаясь с уважаемым Вадимом Агеенко: как платили мало нанятым бригадам и рабочим-мастерам-одиночкам, так и будут офисно-подрядные пиджаки-с-галстуками платить обычным работягам, хоть как повысь на бумаге итоговую стоимость ремонта.
Нормальных бригад мало у нас, и все они при деле. Остальных, извините, с улицы набирают по объявлениям непонятно на каком углу найденном.
У меня есть и другие возражения. У меня есть и другое что рассказать.
:: План (для жителей это назвали ремонтом, а для регоператора это только плюс-минус деньги) и предельная стоимость капремонта объекта дома тихо, устало и понуро бредут вперед и в горку.
:: Качество капремонта, наоборот, сползает вниз.
:: Предельники могут еще подрасти.
:: Подрядчиков полно лукошко, однако толку от этого мало и нужно почему-то еще больше подрядчиков.
Сказка про белого бычка... Четвертый год.
При таком смешении «коней и людей», людей и рублей — что мы получим в результате хорошего?
Сразу говорю: не верю! 
В бодрые заверения, неискренные обещания и т. п. вещи.
Об этом снова разговаривали на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания.
> 230 млн руб. — накопившиеся проценты по счетам — у Фонда капремонта
Цитирую:
1
«...депутаты настаивают на отработке системы освоения имеющихся средств, выработке четких критериев отбора подрядчиков. По сути — на активизации программы.
Так, депутат Вадим Агеенко обратил внимание на другую проблему: нужно увеличивать предельную стоимость работ по капремонту. Цены растут, и из-за невысокой предельной стоимости к тому моменту, пока пройдут все необходимые процедуры, на нормальную строительную бригаду денег уже не хватает».
2
«Зачастую подрядчики не обеспечивают должного качества выполненных работ, срывают установленные сроки, в итоге использование средств на реализацию программы, основная доля которых приходится на взносы собственников, нельзя назвать эффективным».
_____________
2014—2018... Старая пластинка... Как в советской песне, но на новый лад: «Ремонт идет, ему — дорогу...», а подрядчикам бы — денег, и побольше.
Сижу я такая и думаю... Ведь не доказано же наукой, что если человеку, бригаде людей, их начальникам пообещать заплатить больше за тот же объем работ, то все эти личности станут немедленно лучше как люди, обнаружат в себе и проявят на деле свои достойные черты характера, воспитания и жизненные принципы, станут профессиональнее... или прибегут сильные, более-менее надежные и упакованные всем чем надо стройкомпании латать наши дома...
По 1-й цитате замечу коротко, не соглашаясь с уважаемым Вадимом Агеенко: как платили мало нанятым бригадам и рабочим-мастерам-одиночкам, так и будут офисно-подрядные пиджаки-с-галстуками платить обычным работягам, хоть как повысь на бумаге итоговую стоимость ремонта.
Нормальных бригад мало у нас, и все они при деле. Остальных, извините, с улицы набирают по объявлениям непонятно на каком углу найденном.
У меня есть и другие возражения. У меня есть и другое что рассказать.
:: План (для жителей это назвали ремонтом, а для регоператора это только плюс-минус деньги) и предельная стоимость капремонта объекта дома тихо, устало и понуро бредут вперед и в горку.
:: Качество капремонта, наоборот, сползает вниз.
:: Предельники могут еще подрасти.
:: Подрядчиков полно лукошко, однако толку от этого мало и нужно почему-то
еще больше подрядчиков.Сказка про белого бычка... Четвертый год.
При таком смешении «коней и людей», людей и рублей — что мы получим в результате хорошего?
Сразу говорю: не верю! В бодрые заверения, неискренные обещания и т. п. вещи.
Alippa
нет статуса
Шел четвертый месяц капитального ремонта системы отопления. Монтажники уже стучали по трубам с раннего утра и полуночи, но упертые радиаторы продолжали хранить в себе металлический холод. Жильцы нехорошего дома начали потихоньку запасаться дровами и буржуйками, благо в квартирах остались дымоходы от старого режима.
Плохо, очень плохо. Издевательство, а не ремонт. Эти господа-чиновники плюнули на людей, а сами всё проценты плана считают.
Родителей забрал к себе?
Что-нибудь будешь делать или не будешь?
На всякий случай — кому писать, от кого требовать выполнения их обязанностей и соблюдения ваших прав:
1. Есть куратор вашего дома от Фонда капремонта.
2. Есть куратор дома от управления капремонта жилфондом (создано в департаменте ЭЖиКХ при мэрии).
3. Есть министерство ЖКХиЭ, которое контролирует Фонд капремонта.
4. Есть ГЖИ.
5. Есть Роспотребнадзор.
6. Есть прокуратура.
7. Есть право у жителей дома требовать от УК не взимать плату за отопление — если в доме нет ОДПУ и расчет идет по нормативу.
Дальше список продолжайте — по вашим пожеланиям, целям и степени обиды, рассерженности и т. п.
Родителей забрал к себе?
Что-нибудь будешь делать или не будешь?
На всякий случай — кому писать, от кого требовать выполнения их обязанностей и соблюдения ваших прав:
1. Есть куратор вашего дома от Фонда капремонта.
2. Есть куратор дома от управления капремонта жилфондом (создано в департаменте ЭЖиКХ при мэрии).
3. Есть министерство ЖКХиЭ, которое контролирует Фонд капремонта.
4. Есть ГЖИ.
5. Есть Роспотребнадзор.
6. Есть прокуратура.
7. Есть право у жителей дома требовать от УК не взимать плату за отопление — если в доме нет ОДПУ и расчет идет по нормативу.
Дальше список продолжайте — по вашим пожеланиям, целям и степени обиды, рассерженности и т. п.
Varuna
nacida libre
Мурманская область _ Намухлевали с капремонтом
Запланированный капитальный ремонт 2 многоквартирных домов в Оленегорске оказался под вопросом: техническая документация на проведение работ выполнена с нарушением сроков и некачественно.
Разработкой ПСД по договору с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области занималось ООО «Аватар». Однако к сроку документы оказались не готовы, не уложилась организация и в дополнительное время, прописанное в допсоглашении с Фондом.
Также выяснилось, что в технической документации по обоим домам отсутствуют работы по устройству отмостки, предназначенной для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. Однако это не помешало чиновникам выставить на электронный аукцион лот на выполнение работ по капитальному ремонту этих домов.
Прокуратура нашла это довольно странным, учитывая, что такие виды работ, как ремонт фасадов, крыш, инженерных систем, фактически в осенне-зимний период не могут выполняться. Кроме того, из-за того, что техдокументация фактически не утверждена, под сомнение ставится и определение цены договора.
В адрес руководителя Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области внесено представление об устранении нарушений закона.
Запланированный капитальный ремонт 2 многоквартирных домов в Оленегорске оказался под вопросом: техническая документация на проведение работ выполнена с нарушением сроков и некачественно.
Разработкой ПСД по договору с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области занималось ООО «Аватар». Однако к сроку документы оказались не готовы, не уложилась организация и в дополнительное время, прописанное в допсоглашении с Фондом.
Также выяснилось, что в технической документации по обоим домам отсутствуют работы по устройству отмостки, предназначенной для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. Однако это не помешало чиновникам выставить на электронный аукцион лот на выполнение работ по капитальному ремонту этих домов.
Прокуратура нашла это довольно странным, учитывая, что такие виды работ, как ремонт фасадов, крыш, инженерных систем, фактически в осенне-зимний период не могут выполняться. Кроме того, из-за того, что техдокументация фактически не утверждена, под сомнение ставится и определение цены договора.
В адрес руководителя Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области внесено представление об устранении нарушений закона.
Varuna
nacida libre
Омск _ Фонд капремонта обязан...
Омские эксперты Общероссийского народного фронта выявили факт некачественного ремонта кровли дома № 12 на улице Малунцева (капремонт прошел несколько лет назад).
Из-за ошибки в расчетах материала на новую кровлю хватило только на полдома. Пока региональный фонд капремонта Омской области проводил на оставшуюся часть работ новый конкурс, кровля стояла открытой. За это время дожди затопили квартиры жильцов до 1-го этажа.
Но и после завершения ремонта комфортные условия проживания продлились недолго — уже через 4 месяца новый шифер на крыше полопался и с потолков закапало снова.
• Активист ОНФ в Омской области Сергей Черкасов:
«Крыша дырявая, на чердаке у жильцов стоят тазики, иначе вода может снова затопить не только чердак, но и квартиры. <...> новые повреждения появляются на ней снова и снова, шифер попросту лопается.
Всё это говорит о том, что ремонт был выполнен некачественно. Причем, на наш взгляд, в создавшейся ситуации виноват не только подрядчик. Как заказчик работ, фонд капремонта обязан был контролировать ход проведения ремонта, а при приемке работ проверить их объем и качество».
Активисты ОНФ направили обращения в прокуратуру Омской области и ГЖИ.
Специалист фонда капремонта подтвердил правомерность многочисленных замечаний к состоянию крыши. Устранить недостатки фонд капремонта обяжет подрядчика.
• Тем не менее жильцы считают, что ситуацию это спасет ненадолго: шифер начал разрушаться из-за того, что в неверно был определен объем необходимых работ и в соответствии с дефектной ведомостью подрядчик заменил на крыше только само покрытие, а замены требуют и старые деревянные стропила.
Жильцы намерены заказать строительную экспертизу и добиться изменения объема работ через суд.
Омские эксперты Общероссийского народного фронта выявили факт некачественного ремонта кровли дома № 12 на улице Малунцева (капремонт прошел несколько лет назад).
Из-за ошибки в расчетах материала на новую кровлю хватило только на полдома. Пока региональный фонд капремонта Омской области проводил на оставшуюся часть работ новый конкурс, кровля стояла открытой. За это время дожди затопили квартиры жильцов до 1-го этажа.
Но и после завершения ремонта комфортные условия проживания продлились недолго — уже через 4 месяца новый шифер на крыше полопался и с потолков закапало снова.
• Активист ОНФ в Омской области Сергей Черкасов:
«Крыша дырявая, на чердаке у жильцов стоят тазики, иначе вода может снова затопить не только чердак, но и квартиры. <...> новые повреждения появляются на ней снова и снова, шифер попросту лопается.
Всё это говорит о том, что ремонт был выполнен некачественно. Причем, на наш взгляд, в создавшейся ситуации виноват не только подрядчик. Как заказчик работ, фонд капремонта обязан был контролировать ход проведения ремонта, а при приемке работ проверить их объем и качество».
Активисты ОНФ направили обращения в прокуратуру Омской области и ГЖИ.
Специалист фонда капремонта подтвердил правомерность многочисленных замечаний к состоянию крыши. Устранить недостатки фонд капремонта обяжет подрядчика.
• Тем не менее жильцы считают, что ситуацию это спасет ненадолго: шифер начал разрушаться из-за того, что в неверно был определен объем необходимых работ и в соответствии с дефектной ведомостью подрядчик заменил на крыше только само покрытие, а замены требуют и старые деревянные стропила.
Жильцы намерены заказать строительную экспертизу и добиться изменения объема работ через суд.
Плохо, очень плохо. Издевательство, а не ремонт. Эти господа-чиновники плюнули на людей, а сами всё проценты плана считают.ага их заберешь)) сказали, что тепло, в хате ниже 23 еще не было и поэтому отстань и не приставай. Запасся обогревателями на всякий случай, будем посмотреть. Мне канешна как бывшего поставщика услуг для бюджета просто поражает насколько этим ребятам привольно живется, но судя по тому контингенту, что у них работает и с какой калейдоскопической скоростью народ меняется - это будет чудом если дом переживет это ремонт без фатальных для дедушки последствий. Хотя для власти всё нипочем. Даже лучше. Раскидают по маневренному фонду, снесут и забабахают Милкхаус-2, заработают при этом
Родителей забрал к себе?
Что-нибудь будешь делать или не будешь?
Без тепла не оставят! Там еще, наверняка, масса б/у приближенных к власти) Что-то в этом есть мистическое..
Будем надеяться, что не оставят. От бедствий капремонта только чудеса и могут спасти.
От бедствий капремонта только чудеса и могут спасти.У тебя родители молодцы, не унывают. Здоровья и настроения замечательного им.
«Кстати о погоде» © ...о вашем иногороднем, а пока живущем в Новосибирске, подрядчике — ООО «ЯРУС». Еще сведения о нем, но не о подвигах ради жителей, — из реестра договоров:
с 30 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года «ЯРУС»
• получил 13 досудебных претензий — штрафы за нарушение сроков на общую сумму почти 800 тысяч рублей.
12 нарушений по срокам приходятся на проведение работ по капитальному ремонту.
«ЯРУС» вместе с «Теплоэнергоресурсосбережением» занимают «почётную» 3-ю позицию сверху по количеству предъявленных претензий.
«Кстати о погоде» © ...о вашем иногороднем, а пока живущем в Новосибирске, подрядчике — ООО «ЯРУС». Еще сведения о нем, но не о подвигах ради жителей, — из реестра договоров:
с 30 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года «ЯРУС»
• получил 13 досудебных претензий — штрафы за нарушение сроков на общую сумму почти 800 тысяч рублей.
12 нарушений по срокам приходятся на проведение работ по капитальному ремонту.
«ЯРУС» вместе с «Теплоэнергоресурсосбережением» занимают «почётную» 3-ю позицию сверху по количеству предъявленных претензий.
Спасибо, передал.
мне нравится толкование "Ярус" в словаре Ефремова как "Рыболовная снасть беломорских рыбаков для ловли трески в виде длинной веревки с укрепленными на ней крючками на поводках"
так, что ловят они хорошо, сидим на крючке надежно
мне нравится толкование "Ярус" в словаре Ефремова как "Рыболовная снасть беломорских рыбаков для ловли трески в виде длинной веревки с укрепленными на ней крючками на поводках"
так, что ловят они хорошо, сидим на крючке надежно
Varuna
nacida libre
Капитальная пирамида. Сделано в России
В 2015 году россиян обложили очередным косвенным налогом — квартплата существенно выросла после расширения строки «капремонт». Тогда эксперты рассказывали «АН» о непрозрачности распределения средств и окрестили нововведение «финансовой пирамидой», а Генпрокуратура даже направила в Конституционный суд разгромное письмо, которое вскоре отозвала.
Между тем процесс вырывания у граждан нового клока шерсти идет как раз в русле высказанных опасений: неэффективность, непрозрачность, коррупция.
• 2018 год. В июне генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что только на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири за 1,5 года выявлено 6 400 нарушений в сфере капремонта.
• В Новосибирской и Магаданской областях, в Туве и Камчатском крае взносы на капремонт почему-то размещаются в банках на расчетных счетах без начисления процентов. С учетом инфляции средства граждан с 2015 года уже облегчились на 25—30 %, и будет потом повод отказать в услуге: «денег нет, но вы держитесь».
И вообще кто-нибудь в здравом уме размещает деньги в банке бесплатно, если он не вор?
• 2018 год. В августе суд в Самаре арестовал главу областного фонда капремонта Михаила Архипова. По версии следствия, именно ему предназначались ежеквартальные взятки с подрядных организаций, которые собирал брат чиновника.
• В Саратове областная прокуратура разбирается, почему из года в год не выполняется программа капремонта. В 2017 году при краткосрочном плане в 893 дома были отремонтированы лишь 47. В 2018 году к июлю не был сдан ни один из 1 325 объектов. Зато выявлены 19 фактов мошенничества, фигурантами уголовных дел стали 2 руководителя фонда капремонта.
• Про чиновничье враньё: Контрольно-счётная палата Новосибирской области выявила дефицит средств на программу капремонта многоэтажек в 91 млрд рублей. То есть даже если цены останутся на нынешнем уровне, собираемость средств с населения будет 100%-ной и ничего не украдут, то отремонтировать удастся лишь немногим более половины внесённых в программу домов.
Аудиторы проверили 28 домов, в которых капремонт уже завершен и объект сдан, но часть работ проведена только на бумаге.
• А где же тогда Фонд реформирования ЖКХ, который государство накачало деньгами (только в 2007 году — 240 млрд рублей)?
Руководство при помощи друзей-депутатов освоилось и пролоббировало исключение из задач фонда… финансирование капремонта! Конечно, фонд ЖКХ подкидывает регионам на капремонт, но среди его основных функций теперь: рассмотрение региональных заявок, «методическая помощь» в их составлении. Могут дать деньги, если понравитесь, а могут и прогнать с глаз долой, словно получили богатство в наследство от дедушки.
Не ровён час, скоро и Газпром исключит из своих задач снабжение газом населения, а оставит только бонусы руководству и поддержку большого спорта за государственный счет.
| Простая мысль, что за всё можно брать плату, кажется, полностью покорила умы чиновников. Им нравится считать, что их основная задача — не помогать людям больше зарабатывать, чтобы бюджет рос вместе с экономикой, а просто вводить новые поборы, если в бюджете возникает дыра.
Источник: «Аргументы Недели», Денис Терентьев
В 2015 году россиян обложили очередным косвенным налогом — квартплата существенно выросла после расширения строки «капремонт». Тогда эксперты рассказывали «АН» о непрозрачности распределения средств и окрестили нововведение «финансовой пирамидой», а Генпрокуратура даже направила в Конституционный суд разгромное письмо, которое вскоре отозвала.
Между тем процесс вырывания у граждан нового клока шерсти идет как раз в русле высказанных опасений: неэффективность, непрозрачность, коррупция.
• 2018 год. В июне генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что только на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири за 1,5 года выявлено 6 400 нарушений в сфере капремонта.
• В Новосибирской и Магаданской областях, в Туве и Камчатском крае взносы на капремонт почему-то размещаются в банках на расчетных счетах без начисления процентов. С учетом инфляции средства граждан с 2015 года уже облегчились на 25—30 %, и будет потом повод отказать в услуге: «денег нет, но вы держитесь».
И вообще кто-нибудь в здравом уме размещает деньги в банке бесплатно, если он не вор?
• 2018 год. В августе суд в Самаре арестовал главу областного фонда капремонта Михаила Архипова. По версии следствия, именно ему предназначались ежеквартальные взятки с подрядных организаций, которые собирал брат чиновника.
• В Саратове областная прокуратура разбирается, почему из года в год не выполняется программа капремонта. В 2017 году при краткосрочном плане в 893 дома были отремонтированы лишь 47. В 2018 году к июлю не был сдан ни один из 1 325 объектов. Зато выявлены 19 фактов мошенничества, фигурантами уголовных дел стали 2 руководителя фонда капремонта.
• Про чиновничье враньё: Контрольно-счётная палата Новосибирской области выявила дефицит средств на программу капремонта многоэтажек в 91 млрд рублей. То есть даже если цены останутся на нынешнем уровне, собираемость средств с населения будет 100%-ной и ничего не украдут, то отремонтировать удастся лишь немногим более половины внесённых в программу домов.
Аудиторы проверили 28 домов, в которых капремонт уже завершен и объект сдан, но часть работ проведена только на бумаге.
• А где же тогда Фонд реформирования ЖКХ, который государство накачало деньгами (только в 2007 году — 240 млрд рублей)?
Руководство при помощи друзей-депутатов освоилось и пролоббировало исключение из задач фонда… финансирование капремонта! Конечно, фонд ЖКХ подкидывает регионам на капремонт, но среди его основных функций теперь: рассмотрение региональных заявок, «методическая помощь» в их составлении. Могут дать деньги, если понравитесь, а могут и прогнать с глаз долой, словно получили богатство в наследство от дедушки.
Не ровён час, скоро и Газпром исключит из своих задач снабжение газом населения, а оставит только бонусы руководству и поддержку большого спорта за государственный счет.
| Простая мысль, что за всё можно брать плату, кажется, полностью покорила умы чиновников. Им нравится считать, что их основная задача — не помогать людям больше зарабатывать, чтобы бюджет рос вместе с экономикой, а просто вводить новые поборы, если в бюджете возникает дыра.
Источник: «Аргументы Недели», Денис Терентьев
Varuna
nacida libre
Новосибирская область _ Проверки деятельности Фонда модернизации ЖКХ. I полугодие 2018 года
• Прокуратура Октябрьского района, иные прокуратуры
4 проверки — о нарушении Фондом законодательства в сфере в ЖКХ
Результат: выявлены 2 нарушения в деятельности регоператора, вынесены представления об устранении нарушений
• Управление Федерального казначейства по Новосибирской области
2 проверки:
— соблюдение условий софинансирования из бюджета области по соглашениям о предоставлении субсидий
— использование средств государственной (муниципальной) поддержки капремонта и средств собственников помещений в МКД, формирующих фонды капремонта у регионального оператора, в 2017 году
Результат: выявлено 1 нарушение в деятельности регионального оператора
• Контрольно-счетная палата Новосибирской области
1 проверка результативности реализации региональной программы капремонта в 2017 году и за текущий период 2018 года
Результат: выявлены нарушения в деятельности регоператора
• Прокуратура Октябрьского района, иные прокуратуры
4 проверки — о нарушении Фондом законодательства в сфере в ЖКХ
Результат: выявлены 2 нарушения в деятельности регоператора, вынесены представления об устранении нарушений
• Управление Федерального казначейства по Новосибирской области
2 проверки:
— соблюдение условий софинансирования из бюджета области по соглашениям о предоставлении субсидий
— использование средств государственной (муниципальной) поддержки капремонта и средств собственников помещений в МКД, формирующих фонды капремонта у регионального оператора, в 2017 году
Результат: выявлено 1 нарушение в деятельности регионального оператора
• Контрольно-счетная палата Новосибирской области
1 проверка результативности реализации региональной программы капремонта в 2017 году и за текущий период 2018 года
Результат: выявлены нарушения в деятельности регоператора
Varuna
nacida libre
Новосибирская область _ Мониторинг технического состояния МКД — 2018
Сведения опубликованы на сайте ГЖИ в 2 файлах: город и область.
Сведения опубликованы на сайте ГЖИ в 2 файлах: город и область.
Хоспидя! Ну откуда? Откуда они пургометные сведения взяли? Откуда??
Как откуда?)) Традиционно, два надежных источника: пол и потолок))), главное не забыть поскрести в затылке и все получится.
Ну откуда? Откуда они пургометные сведения взяли? Откуда??Таким же вопросом задаюсь я после изучения данных о доме, где живу, и о соседних домах (для сравнения, чего понасочинили, перепутали да и плюнули на свои обязанности господа чиновники и работнички УК). И самое смешное — дата и время обследования домов. Например, 7:35 — это утро, раннее, Карл! УК спит, жители кто спит, кто на работу собирается... А тут выходит, что некто ночью глаз не смыкал, ждал нетерпеливо восхода солнца... и вот они уже у дома кругами ходят, в подвалах плутают, на чердаках бродят... и в свои блокноты цифры пишут, пишут. пишут...
У нас, как и повелось с 2013 года, никого из дома не известили. А пачимууу, спрашивается в задачнике? Что за тайные осмотры, разглядывания (сонными или усталыми глазами), измерения нашего жилого здания? Мы, что стратегические, секретные — от самих собственников— объекты?
Я догадываюсь — откуда. Из тумбочки взяли. Ленивые администрации районов и управляшки. Взяли старые данные за тот же 2013 год, 2015-й и тыды по порядку. Просто переписали прежнее. Ли-па, а не мониторинг это!
Примерчики за 5 лет мониторинга:
В доме нет и никогда не было газа. Так, щас исправим — нате получите, есть теперь у вас в квартирах газ.
В доме дата капремонта — с потолка.
В доме прошел капремонт — а не было его у вас, это вам приснилось, жители.
В доме скатная крыша. Ну это жители так думали, глупые. Отныне крыша плоская.
В доме есть ОДПУ — в таблице нету таких, оказывается.
В доме трубы канализации чугунные или трубы водоснабжения стальные, а стали металлическими. Алхимики какие-то постарались, превратили сплавы в неопознанный и неназываемый металл. И чем им
сталь-то не понравилась? И вишенку на торте заметили? Сроки эксплуатации конструктивов и систем дома выросли. Взяли и подросли. То есть взносы платите, а ремонтики, капитальненькие такие, мы вам позже должны будем делать — усё как в техдокументах прописано и требуется, лишнего ни-ни. И одновременно с этими чудесами (махинациями) в региональной программе даты ремонта не бьют с этими сроками после как бы мониторинга.
Неужели так и не завели уголовное дело после фальсификации техпаспортов? Простили?
ГЖИ тоже аморфное и созерцательное создание: чё им принесли, то и ладно.
Как ОНИ мне все надоели...
Varuna
nacida libre
Протокол заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания Новосибирской области от 19 сентября 2018 года № 11
(извлечение)
2. О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» (первое чтение). 5. О заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам анализа результативности реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области в 2017 году и за текущий период 2018 года. Резюме (моё)
Депутатов беспокоят 2 момента в этом деле о капитальной афере:
1. Мало денег тратится.
2. Ремонт плохо делается.
Кто-то иного ожидал, в райское, честно и добросовестно сделанное будущее верил?..
Что дальше будете делать, уважаемые народные избранники? 5-й год пошел, а воз и ныне там. «Одних уж нет, а те...» оставшиеся — укоренились, заматерели, уверились в бесконечности авося и небося и даже осмелели.
Мне-то проще: если устала я от верхнего болота, если надоела мне вечная пластинка с одной песней по кругу — я пойду и поглажу КОТА.
Нужно, нужно хотя бы одно дело уголовное у нас наконец... Для острастки. Ну не хотят же нормальные, семейные чиновные и подрядные люди в тюрьму или вместо выплаты банковского кредита (квартира детям, машина себе) выплачивать государству нанесенный ущерб в крупном размере. Я так думаю чё-та...
(извлечение)
2. О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» (первое чтение).
Показать спойлер
Слушали: Архипова Д. Н.
Выступили: Козловский Д. А., Сметанин О. А.
Решили:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Новосибирской области к принятию в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» с установлением срока подачи поправок до 12 октября 2018 года в связи с необходимостью приведения законодательства Новосибирской области в соответствие с федеральным законодательством.
2. Назначить представителем комитета по указанному проекту закона Новосибирской области заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Козловского Дмитрия Анатольевича.
Голосовали: за — единогласно.
Выступили: Козловский Д. А., Сметанин О. А.
Решили:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Новосибирской области к принятию в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» с установлением срока подачи поправок до 12 октября 2018 года в связи с необходимостью приведения законодательства Новосибирской области в соответствие с федеральным законодательством.
2. Назначить представителем комитета по указанному проекту закона Новосибирской области заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Козловского Дмитрия Анатольевича.
Голосовали: за — единогласно.
Показать спойлер
Показать спойлер
Слушали: Алехина В. Н., Архипова Д. Н.
Выступили: Козловский Д. А., Кожевникова Т. Л., Архипов Д. Н., Сметанин О. А., Агеенко В. А., Рафаелян А. В., Покровский Е. Н., Кошелев А. В.
Решили:
1. Принять к сведению выводы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам анализа результативности реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области в 2017 году и за текущий период 2018 года.
2. Отметить:
— высокий уровень собираемости взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.
За период действия Региональной программы (по состоянию на 1 января 2018 года) на все счета фонда капитального ремонта от собственников помещений многоквартирных домов поступило 8 601 985,2 тыс. руб. (4 250 714,8 тыс. руб., или 49,4 %, — на общий счет регионального оператора; 4 351 250,5 тыс. руб., или 50,6 %, — на специальные счета).
Уровень собираемости взносов составил по общему счету регионального оператора — 88,7 %, по специальным счетам — 89,3 %, при этом собираемость взносов по многоквартирным домам, помещения в которых являются государственной собственностью, составляет только 51,7 %;
— низкое качество выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новосибирской области.
За период действия процедуры отбора подрядных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», из реестра квалифицированных организаций исключено 28 подрядных организаций.
Реестр квалифицированных подрядных организаций по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах действующий на 1 апреля 2008 года включает 205 организаций.
3. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области учесть выводы и предложения, изложенные в заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, при реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.
4. Комитету Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам провести рабочую группу по обсуждению проблемных вопросов, возникающих при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в частности обсудить ситуацию, сложившуюся в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия.
Голосовали: за — единогласно.
Выступили: Козловский Д. А., Кожевникова Т. Л., Архипов Д. Н., Сметанин О. А., Агеенко В. А., Рафаелян А. В., Покровский Е. Н., Кошелев А. В.
Решили:
1. Принять к сведению выводы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам анализа результативности реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области в 2017 году и за текущий период 2018 года.
2. Отметить:
— высокий уровень собираемости взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.
За период действия Региональной программы (по состоянию на 1 января 2018 года) на все счета фонда капитального ремонта от собственников помещений многоквартирных домов поступило 8 601 985,2 тыс. руб. (4 250 714,8 тыс. руб., или 49,4 %, — на общий счет регионального оператора; 4 351 250,5 тыс. руб., или 50,6 %, — на специальные счета).
Уровень собираемости взносов составил по общему счету регионального оператора — 88,7 %, по специальным счетам — 89,3 %, при этом собираемость взносов по многоквартирным домам, помещения в которых являются государственной собственностью, составляет только 51,7 %;
— низкое качество выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новосибирской области.
За период действия процедуры отбора подрядных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», из реестра квалифицированных организаций исключено 28 подрядных организаций.
Реестр квалифицированных подрядных организаций по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах действующий на 1 апреля 2008 года включает 205 организаций.
3. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области учесть выводы и предложения, изложенные в заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, при реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.
4. Комитету Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам провести рабочую группу по обсуждению проблемных вопросов, возникающих при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в частности обсудить ситуацию, сложившуюся в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия.
Голосовали: за — единогласно.
Показать спойлер
Депутатов беспокоят 2 момента в этом деле о капитальной афере:
1. Мало денег тратится.
2. Ремонт плохо делается.
Кто-то иного ожидал, в райское, честно и добросовестно сделанное будущее верил?..
Что дальше будете делать, уважаемые народные избранники? 5-й год пошел, а воз и ныне там. «Одних уж нет, а те...» оставшиеся — укоренились, заматерели, уверились в бесконечности авося и небося и даже осмелели.
Мне-то проще: если устала я от верхнего болота, если надоела мне вечная пластинка с одной песней по кругу — я пойду и поглажу КОТА.
Нужно, нужно хотя бы одно дело уголовное у нас наконец... Для острастки. Ну не хотят же нормальные, семейные чиновные и подрядные люди в тюрьму или вместо выплаты банковского кредита (квартира детям, машина себе) выплачивать государству нанесенный ущерб в крупном размере. Я так думаю чё-та...
Пополняемые и заполнямые реестры размещаются вот где:
1
Реестр договоров о проведении капитального ремонта (ПП РФ 615)
2
Сводный реестр квалифицированных подрядных организаций
В параметрах поиска или расширенном поиске выбрать — Новосибирская область.
1
Реестр договоров о проведении капитального ремонта (ПП РФ 615)
2
Сводный реестр квалифицированных подрядных организаций
В параметрах поиска или расширенном поиске выбрать — Новосибирская область.
Новая ласточка для владельцев "спецсчетов"! банки в одностороннем порядке отменяют проценты на остаток
Я вас умоляю...Кто бы мне что объяснил! Сослались на решение 'главарей' и допсоглашении к договору(об изменении в одностороннем порядке)
Кстати, обнаружил самостоятельно,никто не оповещал)) Поэтому," управдомы" смотрите выписки банка,либо в инет-банке
Кстати, обнаружил самостоятельно,никто не оповещал)) Поэтому," управдомы" смотрите выписки банка,либо в инет-банке
Бин ,б/у Сибакадем,б/у
МДМ, вскоре Открытие
МДМ, вскоре Открытие
Varuna
nacida libre
Постановление Правительства Новосибирской области от 02.10.2018 № 432-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п
Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014—2043 годы» следующие изменения:
в приложении к Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014–2043 годы «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества» строки: 61857, 61858, 77374, 77375, 77376, 77377, 77378, 77379 исключить.
Губернатор Новосибирской области А. А. Травников
_____________
Что именно (дома, виды работ?) исключили — мне непонятно и неизвестно. В новом постановлении не указано, в какой редакции (?!) смотреть приложение к 524-п. Догадываюсь, что в последней (как принято обычно). Но, господа чиновники и специалисты в правительстве и профильном миннистерстве, тексты правовых документов должны создаваться по определенным юридическим правилам и согласно утвержденным требованиям, причем в них должен однозначно обозначаться предмет и т. п. вещи — именно для того, чтобы не пришлось гадать и чтобы точно исполнять положения документа.
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п
Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014—2043 годы» следующие изменения:
в приложении к Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014–2043 годы «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества» строки: 61857, 61858, 77374, 77375, 77376, 77377, 77378, 77379 исключить.
Губернатор Новосибирской области А. А. Травников
_____________
Что именно (дома, виды работ?) исключили — мне непонятно и неизвестно. В новом постановлении не указано, в какой редакции (?!) смотреть приложение к 524-п. Догадываюсь, что в последней (как принято обычно). Но, господа чиновники и специалисты в правительстве и профильном миннистерстве, тексты правовых документов должны создаваться по определенным юридическим правилам и согласно утвержденным требованиям, причем в них должен однозначно обозначаться предмет и т. п. вещи — именно для того, чтобы не пришлось гадать и чтобы точно исполнять положения документа.
Спасибо за обнародование информации и предупреждение.
Не за что!)) плевок(банкиров) неприятен
Следующие изменения в 524-п пока «на обсуждении» до 12 октября включительно — проект, с приложением (адресный список домов и проч.) на этот раз:
О внесении изменений в постановлении Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п
Разработчик документа: Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области
Там же по сссылке — проект изменений в постановление № 337-п (короткая программа).
О внесении изменений в постановлении Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п
Разработчик документа: Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области
Там же по сссылке — проект изменений в постановление № 337-п (короткая программа).
Всё, произвол с беспределом наверху начался? Несите ваши денежки... нда...
Как бы и их не отменили (забрали, заморозили) для жителей главари банков.
Как бы и их не отменили (забрали, заморозили) для жителей главари банков.
Varuna
nacida libre
Постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3606
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2018 № 1348 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году»
(страницы 286—297) В плане — 291 дом.
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2018 № 1348 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году»
(страницы 286—297)
Показать спойлер
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014—2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, с учетом предложений Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области от 10.09.2018 № ИС-04669, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2018 № 1348 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году» изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2018 № 1348 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году» изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Показать спойлер
Новая ласточка для владельцев "спецсчетов"! банки в одностороннем порядке отменяют проценты на остатокспецсчета - вкусная тема для банкстеров, но они в это не признаются
Показать спойлер
С этой весны россияне смогут открывать спецсчета для накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов только в пяти банках - ГПБ, ВТБ, «Альфа-Банке», «Сбербанке» и «Россельхозбанке». Информация об этом появилась на сайте Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Саратовской области.
Число банков, где можно открыть счет МКД, сократилось из-за ужесточения требований федерального законодательства. Постановлением правительства от 26 апреля сумма минимального капитала организации повысилась с 20 миллиардов рублей до 250 миллиардов. К имеющимся прибавилось еще одно требование: кредитная организация должна быть включена рейтинг аналитического кредитного рейтингового агентства.
Остаются в силе и старые требования к банкам: нахождение под прямым или косвенным контролем Центробанка России, наличие договора субординированного займа и предоставление облигаций федерального займа с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», участие в системе страхования физических лиц под строгим контролем Банка России или Агентства по страхованию вкладов, широкая региональная сеть.
«В случае, если собственники открыли специальный счет в другом банке ранее даты вступления в силу указанного постановления, то сотрудничество с кредитной организацией возможно продолжить», - подчеркивается в сообщении на сайте Фонда. web-страница
Число банков, где можно открыть счет МКД, сократилось из-за ужесточения требований федерального законодательства. Постановлением правительства от 26 апреля сумма минимального капитала организации повысилась с 20 миллиардов рублей до 250 миллиардов. К имеющимся прибавилось еще одно требование: кредитная организация должна быть включена рейтинг аналитического кредитного рейтингового агентства.
Остаются в силе и старые требования к банкам: нахождение под прямым или косвенным контролем Центробанка России, наличие договора субординированного займа и предоставление облигаций федерального займа с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», участие в системе страхования физических лиц под строгим контролем Банка России или Агентства по страхованию вкладов, широкая региональная сеть.
«В случае, если собственники открыли специальный счет в другом банке ранее даты вступления в силу указанного постановления, то сотрудничество с кредитной организацией возможно продолжить», - подчеркивается в сообщении на сайте Фонда. web-страница
Показать спойлер
как всегда,все для 'спасения банковской системы" 
В июне наш регоператор сообщил: В соответствии с информацией Центрального банка Российской Федерации, счета и специальные счета для формирования фонда капитального ремонта могут быть открыты в 5 кредитных организациях:
Банк ГПБ(АО),
Банк ВТБ (ПАО),
АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО Сбербанк,
АО «Россельхозбанк».
С утвержденным перечнем можно ознакомиться на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
Региональный оператор уведомил (направил соответствующие письма в адрес уполномоченных лиц) собственников помещений МКД, формирующих фонды капремонта на спецсчетах открытых в ПАО «БИНБАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», о необходимости принятия решения о выборе иной кредитной организации для открытия спецсчета.
Если в законодательные сроки собственники не определят новую кредитную организацию, соответствующую требованиям ч. 2 ст. 176 ЖК РФ, владелец спецсчета должен самостоятельно определить российскую кредитную организацию.
_____________
За месяц из госбанков и учреждений, санируемых Фондом консолидации банковского сектора, физические лица забрали 2 млрд долларов и 6,3 млрд — компании.
Больше всего денег корпоративный сектор забрал из ВТБ (свыше 2,5 млрд долларов), Сбербанка и Газпромбанка, следует из расчетов. Также с оттоком столкнулись банк «Ак Барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и «Российский Капитал».
Общий котел наш — в Газпромбанке.
С Газпромом, к слову, снова новосибирский губернатор подписывает документы о сотрудничестве — проекты, всякие дела. Была газификация, было еще что-то... Когда только начался этот капремонт и Газпромбанк выиграл хранить деньги (взносы) жителей, Городецкий тоже с Газпромом подписал, заключил, согласился — Газпром вложит, разовьет и т. д. А деньги откуда берет Газпром на многое своё и чужое?
Показать спойлер
По состоянию на 1 июня 2018 года счет (счета) регионального оператора и специальные счета на имя регионального оператора в количестве 2 258 открыты в следующих кредитных организациях:
АО «АЛЬФА-БАНК»,
Банк ВТБ (ПАО),
ПАО «БИНБАНК»,
Банк ГПБ (АО),
ПАО Банк ЗЕНИТ,
АО «Россельхозбанк»,
ПАО СБЕРБАНК,
ПАО АКБ «Связь-Банк».
АО «АЛЬФА-БАНК»,
Банк ВТБ (ПАО),
ПАО «БИНБАНК»,
Банк ГПБ (АО),
ПАО Банк ЗЕНИТ,
АО «Россельхозбанк»,
ПАО СБЕРБАНК,
ПАО АКБ «Связь-Банк».
Показать спойлер
Банк ГПБ(АО),
Банк ВТБ (ПАО),
АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО Сбербанк,
АО «Россельхозбанк».
С утвержденным перечнем можно ознакомиться на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
Региональный оператор уведомил (направил соответствующие письма в адрес уполномоченных лиц) собственников помещений МКД, формирующих фонды капремонта на спецсчетах открытых в ПАО «БИНБАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», о необходимости принятия решения о выборе иной кредитной организации для открытия спецсчета.
Если в законодательные сроки собственники не определят новую кредитную организацию, соответствующую требованиям ч. 2 ст. 176 ЖК РФ, владелец спецсчета должен самостоятельно определить российскую кредитную организацию.
_____________
За месяц из госбанков и учреждений, санируемых Фондом консолидации банковского сектора, физические лица забрали 2 млрд долларов и 6,3 млрд — компании.
Больше всего денег корпоративный сектор забрал из ВТБ (свыше 2,5 млрд долларов), Сбербанка и Газпромбанка, следует из расчетов. Также с оттоком столкнулись банк «Ак Барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и «Российский Капитал».
Общий котел наш — в Газпромбанке.
С Газпромом, к слову, снова новосибирский губернатор подписывает документы о сотрудничестве — проекты, всякие дела. Была газификация, было еще что-то... Когда только начался этот капремонт и Газпромбанк выиграл хранить деньги (взносы) жителей, Городецкий тоже с Газпромом подписал, заключил, согласился — Газпром вложит, разовьет и т. д. А деньги откуда берет Газпром на многое своё и чужое?
Varuna
nacida libre
Приказ Минстроя России от 25.09.2018 N 618/пр
Об утверждении методических рекомендаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
Об утверждении методических рекомендаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
Показать спойлер
В соответствии с частью 7 статьи 178 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.27 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:
Утвердить методические рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома согласно приложению к настоящему приказу.
Министр В. В. Якушев
Методические рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее — капитальный ремонт многоквартирного дома) при формировании фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах (далее — оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома), в соответствии с частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — Жилищный кодекс).
2. Оценочную стоимость капитального ремонта многоквартирного дома рекомендуется определять с учетом:
— суммарной стоимости всех работ и (или) услуг по капитальному ремонту соответствующего многоквартирного дома, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разрабатываемую и утверждаемую в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса (далее — региональная программа капитального ремонта);
— стоимости разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности) и стоимости услуг по строительному контролю;
— необходимости выполнения в течение срока действия региональной программы капитального ремонта работ и (или) услуг по капитальному ремонту отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем данного типа многоквартирного дома исходя из нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков).
4. Стоимость каждой услуги и (или) работы по капитальному ремонту многоквартирного дома рекомендуется определять исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, утвержденной нормативным правовым актом субъектом Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса.
_____________
Такая нумерация пунктов в оригинале.
Утвердить методические рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома согласно приложению к настоящему приказу.
Министр В. В. Якушев
Методические рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее — капитальный ремонт многоквартирного дома) при формировании фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах (далее — оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома), в соответствии с частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — Жилищный кодекс).
2. Оценочную стоимость капитального ремонта многоквартирного дома рекомендуется определять с учетом:
— суммарной стоимости всех работ и (или) услуг по капитальному ремонту соответствующего многоквартирного дома, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разрабатываемую и утверждаемую в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса (далее — региональная программа капитального ремонта);
— стоимости разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности) и стоимости услуг по строительному контролю;
— необходимости выполнения в течение срока действия региональной программы капитального ремонта работ и (или) услуг по капитальному ремонту отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем данного типа многоквартирного дома исходя из нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков).
4. Стоимость каждой услуги и (или) работы по капитальному ремонту многоквартирного дома рекомендуется определять исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, утвержденной нормативным правовым актом субъектом Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса.
_____________
Такая нумерация пунктов в оригинале.
Показать спойлер
Varuna
nacida libre
Новосибирская область _ У семи нянек дитя без глазу. За качеством капремонта следить некому?
Цитата:
Теперь еще и чиновников органов местного самоуправления привлекли к проверкам. И как, кто-то выехал на места, проверил? Что увидел? Кому отчитался и отписался? Кого из подрядчиков наказали?
Это что получается: не хотят, не в состоянии (некомпетентны, аффилированны, коррумпированны, по барабану) справляться со своими обязанностями те, кто должен, — регоператор, управление капремонта, стройконтроль?
Цитата:
В этом году добавили еще одно нововведение: представители регионального фонда ЖКХ разослали письма в районные администрации, чтобы они тоже проверили качество ремонта. Многие из них уполномочили на это управляющие компании, ответственные за содержание дома. Таким образом, контроль осуществлялся лично теми, кому в этом доме жить, и кому следить за его состоянием.Регоператор — от области, управление капремонта — от города, стройконтроль за немалые деньги (по конкурсу) — это всё контролеры, обязанные по закону следить, чтобы в наших домах ремонт делался технически, технологически правильно и качественно. И собственники — жители домов, которым не всё равно, следят тоже, бесплатно.
Теперь еще и чиновников органов местного самоуправления привлекли к проверкам. И как, кто-то выехал на места, проверил? Что увидел? Кому отчитался и отписался? Кого из подрядчиков наказали?
Это что получается: не хотят, не в состоянии (некомпетентны, аффилированны, коррумпированны, по барабану) справляться со своими обязанностями те, кто должен, — регоператор, управление капремонта, стройконтроль?
ТОП 5
2
3
4